Contrato de obra de Instalación de ENERGÍA SOLAR TÉRMICA en el Complejo Deportivo de El Calvario.
| EXPEDIENTE | Contrato de obra de Instalación de ENERGÍA SOLAR TÉRMICA en el Complejo Deportivo de El Calvario | ||
| Objeto | Instalación de ENERGÍA SOLAR TÉRMICA en el Complejo Deportivo de El Calvario | Tipo de Contrato | OBRA |
| CPV | 09332000-5 Instalación solar | ||
| Presupuesto de licitación | 20.590,84 € (IGIC excluido), más 1.441,36 € en concepto de IGIC, lo que hace un total de 22.032,20 € (IGIC incluido) | Plazo de Ejecución | 15 DÍAS |
| Órgano de Contratación | ALCALDE-PRESIDENTE | Tramitación | URGENTE |
| Procedimiento | NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | ||
| Descargas |
| Pliego de cláusulas administrativas particulares |
| Proyecto de obra de Instalación de ENERGÍA SOLAR TÉRMICA |
| Situación del Expediente | |||||
|
Fechas de publicación en WEB o Boletín |
|||||
| ESTADO | WEB | BOE | BOP | DUE | |
| Aprobación expediente de contratación |
Decreto 1012/2012 de 26/07/2012 |
||||
| Invitación a participar | 27/07/2012 | ||||
| Mesa de contratación |
No procede |
||||
| Adjudicación |
Decreto 1050/2012 |
||||
| Formalización del contrato | |||||
| Situación del Expediente |
| Adjudicatario IMPULS SOLAR CANARIAS S.L. |
| Importe de la Adjudicación Precio del Contrato |
| 15.709,89 € (igic EXCLUIDO) más 1.099,69 € en concepto de IGIC, lo que hace un total de 16.809,58 € (IGIC incluido). |
| Plazo de Ejecución 15 días. |
| Acta de Comprobación del Replanteo |
| Incidencias (Modificaciones, prórrogas, penalizaciones, suspensiones, revisiones de precio, subcontratación, resolución) |
| Recepción |
| Finalización |