![[Icono que representa el Mapa Web]](/MODULOS/_GLOBAL/publico/interfaces/resto/img/herramientas-mapa.gif){kind=small}
Inicio
»
Sugerencias ![[Icono e-mail]](/MODULOS/_GLOBAL/publico/interfaces/resto/img/herramientas-contacto.gif)
Puede enviarnos sus sugerencias por correo electrónico.
Contactar.
Alertas
Subscribase a las alertas por correo electrónico.
Suscríbase ahora »
Contrato de obras para la mejora de la SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL de diversas vías del municipio.
| EXPEDIENTE | Contrato de obras para la mejora de la SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL de diversas vías del municipio. | ||
| Objeto | Realización de actuaciones genéricas por metro lineal de vía, basadas en la señalización horizontal con pintura reflexiva antideslizante reglada. | Tipo de Contrato | OBRA |
| CPV | 45233294-6 Instalación d eseñalización viaria. | CPA | 421120 |
| Presupuesto de licitación | - 56.939,59 € (IGIC excluido). - I.G.I.C.: 5%: 2.846,98 € - Total: 59.786,57 € (I.G.I.C. incluido). | Plazo de Ejecución | 2 MESES |
| Órgano de Contratación | ALCALDE-PRESIDENTE | Tramitación | URGENTE |
| Procedimiento | NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | ||
| Descargas |
| Pliego de cláusulas administrativas particulares |
| Proyecto de obras |
| Situación del Expediente | |||||
Fechas de publicación en WEB o Boletín | |||||
| ESTADO | WEB | BOE | BOP | DUE | |
| Aprobación expediente de contratación | Decreto 653/2010 | ||||
| Anuncio de licitación (Invitación a participar) | 11/06/2010 | 11/06/2010 | |||
| Incidencias | |||||
| Adjudicación provisional | Decreto 701/2010 de fecha 21/06/2010 | Anuncio 22/06/2010 | |||
| Adjudicación definitiva | |||||
| Formalización del contrato | |||||
| Situación del Expediente |
| Adjudicatario |
| CANARIAS DE SEÑALIZACIONES S.L. |
| Importe de la Adjudicación Precio del Contrato |
| 38.019,79 € (IGIC excluido), más 1.900,99 € en concepto de IGIC, lo que hace un total de 39.920,78 € |
| Plazo de Ejecución |
| Dos meses |
| Acta de Comprobación del Replanteo |
| Incidencias (Modificaciones, prórrogas, penalizaciones, suspensiones, revisiones de precio, subcontratación, resolución) |
| Recepción |
| Finalización |
|
Ayuntamiento de El Sauzal - Tel: 922 570 000 - Fax: 922 570 973 C/ Constitución nº 3 C.P. 38360. |