![[Icono que representa el Mapa Web]](/MODULOS/_GLOBAL/publico/interfaces/resto/img/herramientas-mapa.gif){kind=small}
Inicio
»
Sugerencias ![[Icono e-mail]](/MODULOS/_GLOBAL/publico/interfaces/resto/img/herramientas-contacto.gif)
Puede enviarnos sus sugerencias por correo electrónico.
Contactar.
Alertas
Subscribase a las alertas por correo electrónico.
Suscríbase ahora »
Contrato de obra de mejora del CAMPO DE LUCHA DEL CALVARIO
| EXPEDIENTE | Contrato de obra de mejora del CAMPO DE LUCHA DEL CALVARIO | ||
| Objeto | Mejora del Campo de Lucha del Calvario | Tipo de Contrato | Obra |
| CPV | 45212000-6: Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento restaurantes. | CNAE | |
| Presupuesto de licitación | 60.174,20 € (5% IGIC EXCLUIDO). I.G.I.C. (5%): 3.008,71 € | Plazo de Ejecución | 8 MESES |
| Órgano de Contratación | ALCALDE-PRESIDENTE | Tramitación | URGENTE |
| Procedimiento | Negociado sin publicidad | ||
| Descargas |
| Pliego de cláusulas administrativas particulares |
| Descarga de Proyectos de Obras |
| Otras descargas |
| Modelo de Programa de trabajo |
| EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN POR LAS EMPRESAS INVITADAS FINALIZA EL JUEVES 8 DE ABRIL DE 2010. |
| Situación del Expediente | |||||
Fechas de publicación en WEB o Boletín | |||||
| ESTADO | WEB | BOE | BOP | DUE | |
| Aprobación expediente de contratación | Decreto 282/2010 | ||||
| Anuncio de licitación (Invitación a participar) | 25/03/2010 | ||||
| Mesa de contratación | |||||
| Incidencias | |||||
| Apertura de proposiciones 1 | |||||
| Apertura de proposiciones 2 | |||||
| Adjudicación provisional | Decreto 380/2010 de fecha 14/04/2010 | Anuncio 19/04/2010 | |||
| Publicidad adjudicación provisional | |||||
| Adjudicación definitiva | Anuncio 03/05/2010 | ||||
| Publicidad adjudicación definitiva | |||||
| Formalización del contrato | |||||
| Situación del Expediente |
| Adjudicatario |
| PROMOCIONES TEIDENORTE 2001 S.L. |
| Importe de la Adjudicación Precio del Contrato |
| 57.140,21 € (IGIC excluido), más 2.857,01 € en concepto de IGIC, lo que hace un total de 59.997,22 € (IGIC incluido) |
| Plazo de Ejecución |
| ocho (8) meses |
| Acta de Comprobación del Replanteo |
| 18/05/2010 |
| Incidencias (Modificaciones, prórrogas, penalizaciones, suspensiones, revisiones de precio, subcontratación, resolución) |
| Recepción |
| Finalización |
|
Ayuntamiento de El Sauzal - Tel: 922 570 000 - Fax: 922 570 973 C/ Constitución nº 3 C.P. 38360. |