Imagen cabecera Web Abril 2010
Inicio »









Imprimir

Contrato de obra de terminación y adecuación del MERCADILLO DEL AGRICULTOR



EXPEDIENTE Contrato de obra de terminación y adecuación del Mercadillo del Agricultor.
ObjetoTerminación y adecuación del Mercadillo del AgricultorTipo de ContratoObra
CPVCNAE
Presupuesto de licitación

118.794,37 € (IGIC excluido)

IGIC: 5.939,72 €

Plazo de Ejecución6 MESES
Órgano de ContrataciónALCALDE-PRESIDENTETramitaciónURGENTE
ProcedimientoNegociado

Descargas
  Pliego de cláusulas administrativas particulares
Descarga de Proyectos de Obras

Proyecto de obra de terminación del Mercadillo del Agricultor PARTE 1

Proyecto de obra de terminación del Mercadillo del Agricultor PARTE 2

Otras descargas
 Modelo de Programa de trabajo
 EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN POR LAS EMPRESAS INVITADAS FINALIZA EL MIÉRCOLES 7 DE ABRIL DE 2010

Situación del Expediente

Fechas de publicación en WEB o Boletín

ESTADOWEBBOEBOPDUE
Aprobación expediente de contrataciónDecreto 251/2010
Anuncio de licitación (Invitación a participar)24/03/2010
Adjudicación provisional

Decreto 368/2010 de fecha 13/04/2010

Anuncio 19/04/2010
Nueva adjudicación provisionalDecreto 464/2010 de fecha 03/05/2010Anuncio 04/03/2010
Adjudicación definitivaDecreto 536/2010 de fecha 18/05/2010Anuncio 04/06/2010BOP 102 de fecha 25/05/2010
Formalización del contrato19/05/2010

Situación del Expediente
Adjudicatario
  CONSTRUCCIONES BEDOSO S.L.
Importe de la Adjudicación Precio del Contrato

113.923,81 € (IGIC excluido) más 5.696,19 en concepto de IGIC, lo que hace un total de 119.620,00 € (IGIC incluido).

Plazo de Ejecución
  seis (6) meses
Acta de Comprobación del Replanteo
  01/06/2010
Incidencias (Modificaciones, prórrogas, penalizaciones, suspensiones, revisiones de precio, subcontratación, resolución)
 
Recepción
 
Finalización
 
Ayuntamiento de El Sauzal - Tel: 922 570 000 - Fax: 922 570 973
C/ Constitución nº 3 C.P. 38360.